1.招標條件

本招標項目已由雞發改投資〔2022〕17號號文件批復，項目業主為雞西市城子河區住房和城鄉建設局，資金來源為地方自籌，項目出資比例為100%，招標人為雞西市城子河區住房和城鄉建設局，招標投標行政監督及招標投標投訴受理單位為雞西市住房和城鄉建設局。項目已具備招標條件，現對施工進行公開招標。

2.項目概況與招標范圍

2.1項目名稱：黑龍江省雞西市城子河區 2022 年度供熱老舊管網改造項目二標段

2.2建設地點：雞西市城子河區

2.3建設規模：

杏花礦：

原管路敷設聚氨酯預制直埋保溫管 4800m，管徑為 DN100，混 凝土閥門井 32 座，路面恢復 5160 ㎡等。

東海礦：

原管路敷設聚氨酯預制直埋保溫管 2200m，管徑為 DN80，混凝 土閥門井 7 座，路面恢復 2299 ㎡等。（具體內容詳見施工圖紙及工程量清單）

2.4招標控制價：7630561元

2.5計劃工期：30 日歷天；計劃開工日期：2022年10月 29 日；計劃竣工日期：2022年11月28日。（注：上述開、竣工日期僅作為編制投標文件的統一標準，實際開、竣工日期按施工合同相關條款規定執行）

2.6質量標準：符合現行國家、行業及地方工程質量驗收標準以及相關專業驗收規范的合格標準。

2.7招標范圍：施工圖紙及工程量清單范圍內的全部內容

2.8標段劃分：本項目不劃分標段。

3.投標人資格要求

3.1本次招標要求潛在投標人須是中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格的法人或其他組織，投標人須同時具備建設行政主管部門核發的市政公用工程施工總承包貳級及其以上資質、有效的營業執照和安全生產許可證，并在人員、設備、資金等方面具有相應的履約能力。

3.2本次招標要求投標人擬派項目負責人具備市政公用工程專業貳級及以上建造師注冊證書，具備有效的安全生產考核合格證書（B證），項目負責人提供連續3個月（2022年7月至2022年9月）本企業為其繳納社會保險的有效證明（投標企業應提供社保證明的查詢方式及相關信息，包括社保號、身份證號、密碼、查詢步驟截圖等以便于招標人現場核驗。）證企相符，且未擔任其他在施建設工程項目，提供承諾，格式自擬。國家規定的六類人員除外，如是國家六類人員需提供勞動合同。

3.3擬派項目組織機構人員配備要求：（按照《黑龍江省房屋建筑和市政基礎設施工程項目管理機構人員配置管理暫行辦法》（黑建規范〔2020〕8號）文件規定）項目負責人1人、技術負責人1人、施工員1人、質量員2人、安全員2人、標準員1*人、材料員1*人、機械員1*人、勞務員1*人、資料員1*人，可兼任的崗位用*表示。項目管理機構人員可在同一項目兼職，但兼職不得超過2個崗位），施工員、質量員應具備有效的崗位證書，安全員應具備安全生產考核合格證書（C 證），技術負責人應具備市政類注冊資格或中級及以上工程技術類職稱，以上人員須證企相符（不適用證企相符要求的證書除外）、證書有效，除項目經理外其他人員無需提供證件，需填寫項目機構人員表，并符合《建筑與市政工程施工現場專業人員執業標準》中施工現場執業實踐最小年限的要求，否則其投標將被否決；

注：項目參與方需使用黑龍江省施工現場信息化管理平臺，落實相關要求,因施工單位未使用平臺受到的罰款、降低信用等級、拉黑等處罰由施工單位承擔全部責任。

3.4信譽要求：                                    

3.4.1投標人及其法定代表人、擬派項目負責人及各專業負責人近3年不得有行賄犯罪記錄（近3年指2019年8月至2022年8月，以中國裁判文書網公布的各級人民法院判決書中落款日期為準；行賄犯罪記錄指判決結果為行賄犯罪的情形），否則將被拒絕投標。[投標人應自行通過“中國裁判文書網”（http://wenshu.court.gov.cn/）進行查詢并提供查詢結果網頁截圖]

3.4.2投標人及其法定代表人、擬派項目負責人及各專業負責人不得被列入失信被執行人名單，否則將被拒絕投標（已被解除限制參與招投標活動懲戒的除外）。[投標人應自行通過“信用中國”（https://www.creditchina.gov.cn/）進行查詢，查詢日期須為公告發布之日后，并提供查詢結果網頁截圖]

3.4.3投標人未處于被責令停業、投標資格被取消的期限內，未處于工程建設領域信用體系黑名單管理期間，近三年內無建設市場主體不良行為記錄（含圍標串標、質量安全事故等）。（投標人須提供承諾）

3.4.4投標單位自行出具的"無拖欠工程款和農民工工資" 承諾書（證明投標人沒有拖欠工程款和農民工工資的情形）。

3.5與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加同二標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標；違反本規定，相關投標均將被否決。

3.6本工程采取資格后審。

3.7本次招標不接受聯合體投標。

4.招標文件的獲取

4.1 潛在投標人應先在"黑龍江公共資源交易網（http://www.hljggzyjyw.org.cn）"進行用戶

注冊、辦理數字證書。使用數字證書登錄“黑龍江公共資源交易網”上的交易平臺，下載招標文件、 工程量清單等材料。下載時間為 2022 年  09  月  28  日 14 時 00 分至 2022 年 10 月  09  日 14 時 00 分（北 京時間，下同）。

有關手續請查看“黑龍江公共資源交易網”中的《黑龍江省公共資源交易平臺(不見面交易)-

操作手冊》。投標人需在發售截止時間內至少下載一次招標文件，下載一次后可不受時間限制進行下載招標文件或答疑文件，否則導致的無法下載招標文件或答疑文件，后果自負。

4.2 潛在投標人使用數字證書通過"黑龍江公共資源交易網"在線下載招標文件